Поиск по базе сайта:
Извещение о размещении заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из пвх профиля icon

Извещение о размещении заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из пвх профиля




Скачати 235.2 Kb.
НазваИзвещение о размещении заказа путем проведения запроса котировок на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из пвх профиля
Дата конвертації19.08.2013
Розмір235.2 Kb.
ТипДокументи




Извещение

о размещении заказа путем проведения запроса котировок

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков

на оконные блоки из ПВХ профиля


Государственный заказчик:

Главное управление государственной службы занятости населения Рязанской области

Почтовый адрес:

390035, г.Рязань, ул.Толстого, д. 10

E-mail

departament@dfgszn.ryazan.ru

Контактное лицо:

Семенкин Валерий Иванович

(4912) 24-05-64

^ Источник финансирования:

Областной бюджет.

Предмет запроса котировок:


Право заключения государственного контракта на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля административного здания главного управления государственной службы занятости населения Рязанской области , расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д. 10.

^ Наименование, характеристика и объемы оказываемых услуг

в соответствии с Приложением № 1.

Форма котировочной заявки:

в соответствии с Приложением № 2.

^ Место оказания услуг

390035, г.Рязань, ул.Толстого, д. 10

Сроки оказания услуг

Работы должны быть выполнены в течении 60 календарных дней со дня подписания государственного контракта.

^ Максимальная цена контракта:

490 000,00 (четыреста девяносто тысяч) рублей. Включая НДС с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Стоимость работ, указанная в Котировочной заявке, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия (выполнения) контракта и не меняться.

^ Сведения о включенных в цену услуг расходох

Стоимости работ указывается с учетом затрат на транспортировку и доставку получателю, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и издержек.

^ Место подачи котировочных заявок:

Котировочная заявка подается в письменной форме по адресу:

390035, г.Рязань, ул.Толстого, д. 10

Срок подачи котировочных заявок:

Дата и время начала приема заявок: с 9.00 20 мая 2010 г.

Дата и время окончания срока приема котировочных заявок: 18.00 31 мая 2010 г.

в рабочие дни (пн.-чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, время московское).

Срок и условия оплаты:

Расчеты за выполненные работы производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания акта выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания акта сдачи приемки оказанных услуг, подтверждающего их выполнение

^ Срок подписания победителем государственного контракта:

Государственный контракт (Приложение №4) может быть заключен не ранее чем через 7 (семь) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

^ Требование к участникам размещения заказа путем проведения запроса котировок:

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


Примечание:

Котировочная заявка, составленная в письменной форме, должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа - участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Котировочная заявка в электронном виде подается в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Котировочные заявки, поданные (поступившие) позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

( Приложение 1.)


^ Техническое задание

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков

на оконные блоки из ПВХ профиля




Параметры

Требования технического задания




^ Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:



Требования к видам выполнения работ.

  1. Провести замеры и изготовить оконные блоки.

  2. Выполнить демонтаж старых оконных блоков c сохранением подоконных досок.

  3. Доставить и установить оконные блоки, подоконные доски, откосы и отливы.

  4. Произвести отделку внутренних откосов.

  5. При демонтаже и установке оконных блоков устранить все возникающие дефекты.

  6. Самостоятельно организовать уборку помещений после демонтажа старых и монтажа новых окон ПВХ и вывоз мусора, образованного в процессе работ.


^ Гарантийный срок на выполненные работы. Гарантийный срок качества работ, должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами акта-приёма выполненных работ.

Требования к предмету выполнения работ.

  1. Оконные блоки – трехкамерная оконная система шириной 60 мм типа ЛАУМА-УНИВЕРСАЛ (или эквивалент)

  2. Цвет профиля – белый.

  3. Средняя створка - поворотно-откидная .

  4. Стеклопакет (окна) – двухкамерный 32мм.

  5. Конфигурация окон – привязывается к уже установленным блокам (без изменения существующего стиля оформления фасада). Эскиз окна: приложение 1

  6. Водоотливы из оцинкованной стали белого цвета (замеряются по месту).

  7. Внутренние откосы из слоистого пластика или листов из синтетических материалов на клее белого цвета – (50 м2 - замеряются по месту).

  8. Без отделки наружных откосов.

  9. Установка со стороны наружных откосов ленты ПСУЛ (или эквивалент)


Технические требования к двухкамерному стеклопакету:

  1. Сопротивление теплопередачи, не менее м2 С/Вт 0,44

  2. Коэффициент направленного пропускания света, не менее 72%

  3. Толщина стеклопакета 32мм.

  4. Звукоизоляция не менее 27дБ.

  5. Стекло листовое марки М1 по ГОСТ 111-2001.

  6. Отверждающие мастики должны быть: обладать условной прочностью в момент разрыва не менее 0,1Мпа (1кгс/см*см) иметь относительное удлинение в момент разрыва не менее 300% на образцах – лопатках или 150% на образцах – швах.

^ Количество устанавливаемых окон:

№ п/п

Оконные блоки

Количество окон, шт.

Размер окон,

1.

Окно ПВХ 1750*1740

5 (пять)

15.3 м2

2.


Окно ПВХ 1750*1620

5(пять)

14.2 м2

3.


Окно ПВХ 1750*2270

5(пять)

19.9 м2

4.


Окно ПВХ 1750*1710

5 (пять)

15.0 м2

5.


Окно ПВХ 1750*1750

12 (двенадцать)

36.8 м2
















ИТОГО:

32 (тридцать два)

101.2 м2

Окончательный размер окон определяет «Подрядчик».


Применяемые в Техническом задании термины и названия товаров и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иных эквивалентных товаров.

Требования к качеству, техническим характеристикам материала (используемого при выполнении работ), их безопасности, функциональным характеристиками (потребительским свойствам) и требования к выполняемым работам: все работы производятся с использованием материалов Подрядчика. Материалы должны соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТам и должны быть разрешены к применению.


^ Эскиз окна















500

мм


1250

мм

( Приложение 2 )


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

“___”_____________2010 г.


Кому: главное управление государственной службы занятости населения Рязанской области

От кого:

Наименование юридического лица:____________________________________

^ Фамилия, имя отчество (для физического лица)___________________________

Место нахождения:_____________________________________________________

Юридический адрес:___________________________________________________

^ Место жительства (для физического лица)________________________________

Контактные телефоны:_______________________________________________

Банковскиереквизиты:________________________________________________

^ Идентификационный номер налогоплательщика:________________________


направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, проекте государственного контракта и готовности исполнить условия вышеуказанного государственного контракта, а именно выполнить следующие работы:


______________________________________________________________________________

(указать (на усмотрение участника) наименование и объем оказываемых услуг

в соответствии со следующей таблицей):


№ п/п


Наименование, характеристики работ и используемых материалов


Объем работ


Сумма всего,

руб. с НДС


(без НДС в случае отсутствия данного вида налогообложения)













Итого:


Общая цена работ с указанием сведений о включенных затратах на все материалы, оборудование, работы, транспортировку, страхование, оплату труда, получение разрешения и задания на проведение работ, согласование работ с органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и издержек: ______________________________________________________________________________

цифрами (прописью) рублей


Настоящим мы подтверждаем соответствие требованиям об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в данном запросе котировок, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт с главным управлением государственной службы занятости населения Рязанской области в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок.



_______________________________

(Должность)

М. П.

____________________________

(Подпись, расшифровка подписи)





(Приложение 3.)


^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)


на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков

на оконные блоки из ПВХ профиля


г. Рязань

«___»______________ 2010 г.


Главное управление государственной службы занятости населения Рязанской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника главного управления Камынина Виктора Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _________________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:


  1. ^ Предмет контракта


1.1 Подрядчик обязуется выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ профиля в административном здании главного управления государственной службы занятости населения Рязанской области, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Толстого, д. 10, в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, характеристиками работ, указанными в извещении о проведении запроса котировок на выполнения данных работ, а также в соответствии с локальным сметным расчетом (выполняется Подрядчиком), являющейся неотъемлемой частью государственного контракта.

1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим государственным контрактом цену, которая указана в разделе 6.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами «Акта о приемке выполненных работ» (форма № КС-2), который не содержит указания на недостатки выполненных работ, и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (формы № КС-3).


2. Права и обязанности сторон


2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. В течение семи дней с даты подписания государственного контракта представить на согласование Заказчика локальный сметный расчет, утвержденный в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.2. Выполнить все работы в административном здании (далее – объект), указанном в п.1.1, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

2.1.3. Выполнить работы собственными силами и средствами, своими материально-техническими средствами, с использованием материалов Подрядчика. Обеспечение строительства необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями государственного контракта.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

2.1.6. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и инструменты. Все применяемые Подрядчиком материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Поставка материала осуществляется транспортом и силами Подрядчика (включая погрузо-разгрузочные работы).

2.1.7. Обеспечить содержание и ежедневную уборку территории ремонтируемого объекта, где производятся работы.

2.1.8. Осуществлять производственный контроль качества строительно - монтажных работ, направленный на обеспечение соответствия проектным решениям, требованиям действующих СНиП, ТУ и других нормативных документов строительных конструкций, их элементов и узлов, оборудования и материалов, технологии и правил производства работ, обеспечение техники безопасности, включающий входной контроль качества рабочей документации, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно - монтажных работ.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для ремонта объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до подписания сторонами акта выполненных работ.

2.2. Обязанности Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим государственным контрактом.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

2.3. Права Заказчика.

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от государственного контракта, уведомив об этом Подрядчика не менее, чем за три календарных дня. В этом случае стороны должны подписать соглашение о расторжении государственного контракта не позднее одного дня с момента указанного уведомления Подрядчика. При этом Заказчик должен возместить Подрядчику фактически понесенные расходы (подтвержденные соответствующими документами) до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения контракта.


^ 3. Контроль и надзор за выполнением работ

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов.

3.2. Заказчик и его представитель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.


^ 4. Гарантии качества работы

4.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему государственному контракту.

4.3. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и государственным контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

4.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается ____ месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

4.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, подписанный представителями Заказчика.

^ 5. Сроки выполнения работ


5.1.  Все работы должен быть осуществлены в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Государственного контракта (включая получение всех необходимых для выполнения работ согласований).


^ 6. Стоимость работ

6.1. Стоимость настоящего государственного контракта составляет _______________________ рублей.

Цена контракта включает стоимость и транспортировку материалов, работ, расходы на получение разрешения и задания на проведение работ, согласование работ с органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Рязанской области, оплату труда, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

6.2. Оплата осуществляется безналичным путем на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте на основании «Справок о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3) с расшифровкой физических объемов по форме «Акт приемки выполненных работ» (форма КС-2). Окончательный расчет осуществляется в течении 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) .

6.3. Предоплата по данному контракту не предусмотрена.


^ 7. Порядок приемки работ


7.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком по акту выполненных работ по форме КС-2.

7.2 Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

7.3. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом приемки в эксплуатацию, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

Заказчик вправе вскрыть результат выполненных работ для контроля качества с последующим восстановлением за счет Подрядчика.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 10 (дней) со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

7.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки в эксплуатацию.


^ 8. Ответственность сторон


8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения условий настоящего государственного контракта Подрядчиком, он обязан возместить Заказчику, причиненные таким нарушением убытки.

8.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего государственного контракта, ухудшившим результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика уменьшения установленной за работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.5. Возмещение убытков не освобождает Подрядчика, нарушившего условия настоящего государственного контракта, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.6. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения выполнения работ на объекте уплачивается пеня в размере 0,5 % от цены настоящего государственного контракта за каждый день просрочки.

- за неосвобождение прилегающей к объекту территории после завершения работ (в течение двух дней с момента их завершения) от принадлежащего Подрядчику имущества - штраф в размере 0,1 % от цены государственного контракта за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,5 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и соответствующего вида работ.


^ 9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.


^ 10. Срок действия государственного контракта


10.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2010 года.


^ 11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.


^ 12. Расторжение государственного контракта


12.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

12.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий контракта, когда одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении контракта.

12.3. Контракт может быть расторгнут сторонами или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, контракт между сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему контракту.

12.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне, не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

^ 13. Заключительные положения


10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


^ 14. Адреса и платежные реквизиты сторон


ЗАКАЗЧИК:




ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главное управление государственной службы занятости населения Рязанской области







390035, .г. Рязань, ул. Толстого, д.10







ИНН 6234035899 КПП 623401001

Расчетный счет :

Л/с 03735002930 в УФК по Рязанской области

ОКПО 44906285,

ОГРН 1076234000160












Заказчик

___________________ В. И. Камынин


М.П.

Исполнитель

___________________ _____________


М. П.




Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації