Поиск по базе сайта:
Заказчик – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат Юридический и почтовый адрес icon

Заказчик – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат Юридический и почтовый адрес




Скачати 291.04 Kb.
НазваЗаказчик – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат Юридический и почтовый адрес
Дата конвертації18.08.2013
Розмір291.04 Kb.
ТипДокументи

Извещение

о размещении заказа путем проведения запроса котировок



Заказчик – Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат


Юридический и почтовый адрес Заказчика: 391095, Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная, 55





Контактное лицо: Сибирёв Сергей Николаевич

^ Контактный тел.: (49135) 5-33-82


Источник финансирования заказа: областной бюджет Рязанской области


^ Предмет запроса котировок: право заключения государственного контракта с Государственным стационарным учреждением социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат на ремонт помещений для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке Государственного стационарного учреждения социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат, расположенного по адресу: 391095, Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная, 55


^ Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Д Е Ф Е К ТН А Я В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт помещений для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке

ГСУСО Ухорский психоневрологический интернат




№ пп

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество




1

2

3

4







Раздел 1. СТЕHЫ




1.

Разборка каркаса из брусьев

100 м2 стен

0.099

2.

Разборка стен кирпичных

м3

0.64

3.

Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток

100 м2 пов-ти облицовки

1.0975

4.

Снятие оконных переплетов остекленных

100 м2

0.0526

5.

Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (ГКЛ) одним слоем с оконным проемом

100 м2 стен за выч. пр.

1.2018

6.

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) с одним дверным проемом

100 м2 пер. за выч. пр.

0.0664

7.

Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон гипсокартонными листами (ГКЛ) с одним дверным проемом

100 м2 пер. за выч. пр.

0.0228

8.

Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону

100 м2 пов-ти облицовки

1.3346

9.

Устройство молдингов: на клее

100 м плинтусов

0.394

10.

Молдинг

м.

39.8

11.

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2

решетка

4







Раздел 2. ПОТОЛКИ




12.

Устройство потолков реечных алюминиевых

100 м2 пов-ти облицовки

0.6016

13.

Рейка алюминиевая

м2

62.95

14.

Подвес в комплекте

шт.

41

15.

Гребенка несущая

м.

61.7

16.

Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4

100 шт.

0.1

17.

Светильник люминесцентный 4х40 мат )

шт.

10

18.

Лампа люминесцентная

шт.

40

19.

Стартер

шт.

40

20.

Короба пластмассовые шириной до 40 мм

100 м

0.02

21.

Короб пластмассовый шириной до 40 мм

м.

2.04

22.

Провод, в коробах сечением, мм2, до 6

100 м

0.011

23.

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25

100 м

0.2975

24.

Провод ВВГнг 3х1,5

м.

30.5

25.

Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0.01

26.

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке

100 шт.

0.01

27.

Выключатель двухклавишный

шт.

1

28.

Выключатель одноклавишный

шт.

1

29.

Коробка распаячная о/п 85х85

шт.

2







Раздел 3. ПОЛЫ




30.

Разборка покрытий полов из керамических плиток

100 м2 покрытий

0.6052

31.

Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм

100 м2 стяжки

0.6052

32.

Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01

100 м2 стяжки

3.6312

33.

Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки

100 м плинтусов

0.362

34.

Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита) на клее с затиркой швов

100 м2 покрытия

0.6052







Раздел 4. ДВЕРИ




35.

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

100 шт.

0.02

36.

Снятие дверных полотен

100 м2

0.0298

37.

Установка дверных блоков из ПВХ в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0.018

38.

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2

100 м2 проемов

0.018

39.

Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема: до 3 м2

100 м2 проемов

0.018

40.

Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных

100 м2 окраш. пов-ти

0.0864







Раздел 5. ВЕHТИЛЯЦИЯ




41.

Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм

100 м2 пов-ти воздухов.

0.2586

42.

Установка зонтов над оборудованием

м2 поверхности зонта

2.5

43.

Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм

100 м2 пов-ти воздухов.

0.094

44.

Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные диаметром 200 мм

м2

9.4







Раздел 6. ОТОПЛЕHИЕ




45.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза

100 м2 окраш. пов-ти

0.0253

46.

Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза

100 м2 окраш. пов-ти

0.032







Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ




47.

Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т

4.07

48.

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 7 км. (класс груза 1)

т

4.07






Примечания:




1. Качество и расцветку материалов перед монтажом необходимо согласовать с заказчиком.

2. Годный демонтируемый материал сдается на склад заказчика по акту передачи








Требования к качеству, техническим характеристикам материала (используемого при выполнении работ), его безопасности, функциональным характеристиками (потребительским свойствам) и требования к выполняемым работам: все работы производятся с использованием материалов Подрядчика. Материалы должны соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, ГОСТам и должны быть разрешены к применению. Все работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания акта выполненных работ.


^ Требования к упаковке и отгрузке: используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Поставка материалов осуществляется транспортом и силами Подрядчика (включая погрузо-разгрузочные работы).


^ Место выполнения работ: помещения для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке Государственного стационарного учреждения социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат, расположенного по адресу: 391095, Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная, 55


^ Срок выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить все работы до 24.12.2010г.


Максимальная цена государственного контракта: 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей. Стоимость работ, указанная в Котировочной заявке, должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока действия (выполнения) контракта и не меняться.

^ Сведения о включенных в цену работ расходах: цена указывается с учетом затрат на выполнение работ, оплату материалов, их транспортировку, страховку, расходы на оплату труда, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.


^ Срок и условия оплаты выполненных работ:

Расчеты за выполненные работы производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ.

Оплата выполненных работ происходит по мере поступления денежных средств из областного бюджета до 31.12.2010г.


^ Форма котировочной заявки: письменная, согласно приложению к настоящему Извещению, на бумажном носителе.

Котировочная заявка, составленная в письменном виде, должна быть заверена подписью руководителя участника размещения заказа и печатью (для юридических лиц), подписью участника размещения заказа (для физических лиц). Все строки формы котировочной заявки должны быть заполнены. Условия исполнения государственного контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна быть составлена по форме котировочной заявки, являющейся приложением к настоящему извещению, размещенному в сети «Интернет» на сайте: www.goszakaz.ryazan.ru.

Требование к участникам размещения заказа путем проведения запроса котировок:

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

^ Дата и место подачи котировочных заявок:

с «13» ноября 2010 г. 08.30 , 391095, Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная, 55


Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«23» ноября 2010 г. в 17.00., 391095, Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная, 55


Дата, время рассмотрения и оценки котировочных заявок:

«24» ноября 2010 г. в 09.00


^ Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта и предоставления Заказчику подписанного государственного контракта: семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение к извещению о проведении запроса котировок

Форма котировочной заявки:


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


на право заключения с Государственным стационарным учреждением социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат

государственного контракта

____________________________________________________________________________________

(указать предмет государственного контракта)


Изучив извещение о проведении запроса котировок, __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать сведения об участнике размещения заказа: наименование, место нахождения (для юридического лица), ФИО и место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика, телефон/факс)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии принять участие в запросе котировок на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок, проекте государственного контракта и готовности исполнить условия вышеуказанного государственного контракта, а именно выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указать по усмотрению участника наименование, характеристики, объем выполняемых работ в соответствии со следующей таблицей:




п/п

Наименование работ и затрат

Краткие технические характеристики

Цена с НДС.

1

Ремонт помещений для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке

В соответствии с дефектной ведомостью





Общая цена работ с указанием сведений о включенных в нее расходах, в том числе затрат на выполнение работ, оплату материалов, их транспортировку,страховку, расходы на оплату труда, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате, _______________________________________________________________________.

цифрами (прописью) рублей

Настоящим мы подтверждаем наше соответствие требованиям об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.


В случае признания нашей котировочной заявки выигравшей в данном запросе котировок, мы берем на себя обязательства подписать вышеуказанный государственный контракт с Государственным стационарным учреждением социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат в соответствии с условиями нашей котировочной заявки.


Руководитель организации ___________________________________________________

(ФИО)

Дата

М.П. _______________

(подпись руководителя)


ПРОЕКТ

Государственный контракт № _________

на ремонт помещений для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке


г. Рязань «_______»____________2010 г.


Настоящий Государственный контракт заключен от имени Рязанской области, в целях обеспечения государственных нужд Рязанской области Государственным стационарным учреждением социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Сибирёва С.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________ ___________________, с другой стороны, подписали Государственный контракт о нижеследующем:


1. Предмет государственного контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить ремонт помещений для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке Государственного стационарного учреждения социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат, расположенного по адресу: Рязанская область, Спасский район, д.Ухорское, ул.Центральная ,55, в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, характеристиками работ, указанными в извещении о проведении запроса котировок на выполнение данных работ, а также в соответствии с согласованной сметой, Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим государственным контрактом цену, которая указана в разделе 6 и смете, являющейся неотъемлемой частью государственного контракта.

1.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, устанавливаются в соответствии с локальной сметой, проверенной главным управлением архитектуры градостроительства Рязанской области, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта (составленной на основании дефектной ведомости).

1.3. Оплата выполненных работ осуществляется средствами областного бюджета, выделенными Государственному стационарному учреждению социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат на основании утвержденной бюджетной сметы.


^ 2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Подрядчика.

2.1.1. В течение двух дней с даты подписания государственного контракта представить Заказчику на согласование локальную смету, утвержденную в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.1.2. Выполнить все работы в помещениях для приготовления пищи, мойки посуды и туалета на пищеблоке (далее – объект), указанном в п.1.1, надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим государственным контрактом и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в установленный срок.

2.1.3. Выполнить работы собственными силами и средствами, своими материально-техническими средствами, с использованием материалов Подрядчика. Обеспечение строительства необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

2.1.4. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с условиями государственного контракта. Все работы должны проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами.

2.1.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте.

2.1.6. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и инструменты. Все применяемые Подрядчиком материалы, изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТам и должны быть разрешены к применению. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Используемые при выполнении работ материалы должны поставляться в упаковке и с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого материала и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять материал от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Поставка материала осуществляется транспортом и силами Подрядчика (включая погрузо-разгрузочные работы).

2.1.7. Обеспечить содержание и ежедневную уборку территории объекта, на котором производятся работы.

2.1.8. Осуществлять производственный контроль качества работ, направленный на обеспечение соответствия проектным решениям, требованиям действующих СНиП, ТУ и других нормативных документов, строительных конструкций, их элементов и узлов, оборудования и материалов, технологии и правил производства работ, обеспечение техники безопасности, включающий входной контроль качества рабочей документации, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно - монтажных работ.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

2.1.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предназначенных для ремонта объекта строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику Заказчиком, несет Подрядчик до подписания сторонами акта выполненных работ.

^ 2.2. Права Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ по настоящему контракту Субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством РФ, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Заказчик и Субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением условий государственного контракта, заключенным каждым из них с Подрядчиком.

^ 2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчику к объекту работ.

2.3.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим государственным контрактом.

2.3.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим государственным контрактом.

^ 2.4. Права Заказчика.

2.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения контракта либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.4.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения государственного контракта, уведомив об этом Подрядчика не менее, чем за три календарных дня. При этом Заказчик должен возместить Подрядчику фактически понесенные расходы (подтвержденные соответствующими документами) до получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения контракта.


^ 3. Контроль и надзор за выполнением работ

3.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов.

3.2. Заказчик и его представитель имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.


^ 4. Гарантии качества работы

4.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта.

4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему государственному контракту.

4.3. Подрядчик гарантирует достижение данным объектом указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного законом и государственным контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

4.4. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 3 (три) года с даты подписания сторонами акта выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

4.5. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, подписанный представителями Заказчика.


^ 5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы, предусмотренные настоящим государственным контрактом, осуществляются Подрядчиком до 24.12.2010г..


6. Стоимость работ

6.1. Стоимость настоящего государственного контракта составляет _______________________.

Цена Контракта включает затраты на выполнение работ, оплату материалов, их транспортировку, страховку, расходы на оплату труда, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, а также все пошлины, налоги (в том числе НДС) и сборы, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

6.2. Расчеты за выполненные работы производятся путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания акта выполненных работ по форме
КС-2.

Оплата выполненных работ происходит по мере поступления денежных средств из областного бюджета до 31 декабря 2010 года.


^ 7. Порядок приемки работ

7.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком по акту выполненных работ по форме КС-2. Приемка выполненных работ на объекте производится Заказчиком в течение одного дня с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности работ, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте.


^ 8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий государственного контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нарушения условий настоящего государственного контракта Подрядчиком, он обязан возместить Заказчику, причиненные таким нарушением убытки.

8.3. В случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего государственного контракта, ухудшившим результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.5. Возмещение убытков не освобождает Подрядчика, нарушившего условия настоящего государственного контракта, от исполнения своих обязательств в натуре.

8.6. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему государственному контракту. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.7. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за задержку начала приемки выполненных работ на объекте свыше 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Подрядчика об их готовности (за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения контракта) подлежит уплате неустойка (штраф, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

- за нарушение сроков завершения выполнения работ на объекте уплачивается пеня в размере 0,5 % от цены настоящего государственного контракта за каждый день просрочки.

- за неосвобождение прилегающей к объекту территории после завершения работ (в течение двух дней с момента их завершения) от принадлежащего Подрядчику имущества - штраф в размере 0,1 % от цены государственного контракта за каждый день просрочки;

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,5 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки, но не более стоимости конструкций (материалов, оборудования) и соответствующего вида работ.


^ 9. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему государственному контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.


^ 10. Срок действия государственного контракта

10.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2010 года.


^ 11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.


^ 12. Расторжение государственного контракта

12.1. Расторжение настоящего государственного контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


^ 10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим государственным контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему государственному контракту действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.


^ 11. Адреса и платежные реквизиты сторон

Подписи сторон

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания Ухорский психоневрологический интернат































Заказчик:


_______________________/___________________

м.п.

Подрядчик:


_______________________/___________________

м.п.




Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації