Поиск по базе сайта:
1. методическая поддержка пользователей при внедрении ас «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона; 2 icon

1. методическая поддержка пользователей при внедрении ас «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона; 2




Скачати 128.03 Kb.
Назва1. методическая поддержка пользователей при внедрении ас «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона; 2
Дата конвертації12.05.2013
Розмір128.03 Kb.
ТипДокументи

Извещение о проведении запроса котировок

Наименование заказчика, почтовый адрес, адрес электронной почты: Ул. Ленинского комсомола, 7, 390030, г. Рязань. utszn@post.rzn.ru. Министерство социальной защиты населения Рязанской области предусматривает осуществить выбор Исполнителя на оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения АС «Адресная социальная помощь» (Windows-версия) (или эквивалент) путем проведения запроса котировок.

Источник финансирования: Областной бюджет Рязанской области.


^ Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг: оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения АС «Адресная социальная помощь» (Windows-версия) (или эквивалент):

1. методическая поддержка пользователей при внедрении АС «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона;

2. модернизация АС «Адресная социальная помощь» с целью обеспечения функционирования системы в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также, с учетом замечаний и предложений пользователей. Модернизация АС «Адресная социальная помощь» не включает в себя разработку новых функций и автоматизированных рабочих мест по предложению пользователя;

3. развитие программно-информационного обеспечения на основе анализа и обобщения замечаний и предложений, отражающих опыт эксплуатации в других регионах, для дальнейшего повышения уровня функциональности и эффективности использования АС «Адресная социальная помощь».


^ Место оказываемых услуг: услуги оказываются по месту нахождения Заказчика: ул. Ленинского комсомола, д. 7, г. Рязань, 390030 и по месту нахождения отделов (секторов) социальной защиты населения Рязанской области.


^ Сроки оказания услуг: Исполнитель обязуется оказывать услуги с момента подписания государственного контракта по 31.12.2009г.


Сведения о включенных в цену услуг расходах: в стоимость услуг должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.


Максимальная цена контракта: 340 000 руб.


Место, срок подачи, и время окончания подачи котировочных заявок: с 1200 17.06.2009г. до 1800 26.06.2009 года по адресу: ул. Ленинского комсомола, д. 7, г. Рязань, 390030, комната 318.


Срок и условия оплаты оказываемых услуг: оплата по настоящему государственному контракту будет производиться безналичным расчетом, по факту исполнения услуг, помесячно, с полным комплектом документов об исполнении (на основании актов исполненных услуг, оформленных в установленном порядке), в течение месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


^ Срок подписания победителем государственного контракта: через 7 дней с момента размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте, но не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.


Любой участник размещения заказа, в том числе участник размещения заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.


^ Исполнитель несет ответственность за не исполнение или не надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных госконтрактом.


Приложение: форма котировочной заявки (котировка цен) на 2 (двух) листах, проект государственного контракта на 5 (пяти) листах.

Участник размещения заказа гарантирует соответствие показателей качества оказываемых услуг.

^ Котировочная заявка




Дата: «___»___________200_г. №



Кому: ______________________________________________________________________________

Наименование участника размещения заказа___________________________________________


Место нахождения:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/факс________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика________________________________________


Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг:

Оказание услуг по сопровождению специализированного программного обеспечения АС «Адресная социальная помощь» (Windows-версия) (или эквивалент):

1. методическая поддержка пользователей при внедрении АС «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона;

2. модернизация АС «Адресная социальная помощь» с целью обеспечения функционирования системы в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также, с учетом замечаний и предложений пользователей. Модернизация АС «Адресная социальная помощь» не включает в себя разработку новых функций и автоматизированных рабочих мест по предложению пользователя;

3. развитие программно-информационного обеспечения на основе анализа и обобщения замечаний и предложений, отражающих опыт эксплуатации в других регионах, для дальнейшего повышения уровня функциональности и эффективности использования АС «Адресная социальная помощь».


ИТОГО: __________________________________________________________цифрами (прописью)


Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар в соответствии с условиями, предусмотренными в запросе котировочной цены, и согласны с имеющимся в нём порядком платежей.


_________________________________________________________________________________

(должность) (подпись должностного лица, (Ф.И.О.)

имеющего право подписи, печать)


(Проект государственного контракта)


Настоящий государственный контракт заключен от имени Рязанской области, в целях обеспечения государственных нужд Рязанской области, министерством социальной защиты населения Рязанской области, в лице министра Кисляковой Е.Н., именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________в лице ____________, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании _________, со второй стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Рязанской области и на основании протокола ____ от _________ заключили настоящий государственный контракт (Контракт) о нижеследующем:
      1. ^

        Предмет контракта


    1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по сопровождению специализированного программного обеспечения АС «Адресная социальная помощь» (Windows-версия):

- осуществление консультативной поддержки пользователей по вопросам эксплуатации АС «Адресная социальная помощь»;

- методическая поддержка пользователей при внедрении АС «Адресная социальная помощь» и помощь по настройке программного комплекса на особенности нормативно-правовой базы региона;

- модернизация АС «Адресная социальная помощь» с целью обеспечения функционирования системы в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, а также, с учетом замечаний и предложений пользователей. Модернизация АС «Адресная социальная помощь» не включает в себя разработку новых функций и автоматизированных рабочих мест по предложению пользователя;

- развитие программно-информационного обеспечения на основе анализа и обобщения замечаний и предложений, отражающих опыт эксплуатации в других регионах, для дальнейшего повышения уровня функциональности и эффективности использования АС «Адресная социальная помощь».

1.2. Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика: ул. Ленинского комсомола, д. 7, г. Рязань, 390030 и по месту нахождения отделов (секторов) социальной защиты населения Рязанской области.

1.3. Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества и в сроки, определенные настоящим контрактом.

1.4. Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.5. «Исполнитель» должен обладать правом на обслуживание и сопровождение автоматизированной системы «Адресная социальная помощь» (разработчик ООО «Центр социально-информационных технологий»,г. Тула) (наличие договора с правообладателем, свидетельства правообладателя – разработчика или иного документа, предусмотренного действующим законодательством, в соответствии с Разделом V11. «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса Российской Федерации). Исполнитель обязуется при оказании услуг, выполнении работ и реализации своих прав, соблюдать все авторские и смежные с ними права разработчика автоматизированной системы «Адресная социальная помощь».
^

2. Цена контракта


2.1. Цена контракта составляет _____________________________________________рублей. (сумма цифрами и прописью)

2.2. В цену контракта включены расходы на уплату, налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена контракта представляет собой твердую сумму, не подлежащую изменениям.

3. Условия платежей

3.1. Заказчик оплачивает оказанные услуги безналичным расчетом, по факту исполнения услуг, помесячно, с полным комплектом документов об исполнении (на основании актов исполненных услуг, оформленных в установленном порядке), в течение месяца следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств областного бюджета по ценам, определенным Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.


^ 4. Срок и порядок оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны с момента подписания Контракта по 31.12.2009 г.

4.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания оказания услуг является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг
^

5. Порядок и сроки приемки услуг


5.1.  В течение трех рабочих дней после оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.2. При сдаче услуг Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов оказанных услуг, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.3. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг.

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, Исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти услуги для обеспечения их надлежащего качества. При отказе Исполнителя переделать некачественно оказанные услуги Заказчик вправе для их исправления привлечь стороннюю организацию, за счет Исполнителя.

5.5. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного отказа от приемки услуг в сроки, установленные Контрактом, оказанные услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

5.6. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, Исполнитель обязан приостановить оказание услуг и в трехдневный срок после приостановления поставить в известность Заказчика.

5.7. В этом случае стороны обязуются в десятидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг.

^ 6. Просрочка Сторонами обязательств по контракту

6.1. Просрочка Исполнителем исполнения обязательств по контракту.

6.1.1. Оказание услуг должно осуществляться Исполнителем в сроки, установленные разделом 4 настоящего контракта.

6.1.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.1.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

6.1.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.2. Просрочка Заказчиком исполнения обязательств по контракту.

6.2.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

6.2.2. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств.

6.2.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.


^ 7. Непреодолимая сила

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующим органом исполнительной власти в соответствии с его компетенцией.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту. В этом случае сроки исполнения обязательств по контракту могут быть продлены при необходимости на период действия форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживается признаков их прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком или Исполнителем путем направления уведомления другой стороне.

^ 8. Внесение изменений в контракт

8.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.


^ 9. Прекращение контрактных отношений

Расторжение контракта может иметь место по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.
^

10. Ответственность сторон


Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.


^ 11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Рязани в установленном законодательством порядке.

^ 12. Вступление контракта в силу

Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту.


^ 13. Прочие условия

13.1. По всем вопросам, не отраженным в условиях настоящего контракта, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Рязанской области.

13.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.


^ 14. Банковские реквизиты и адреса Сторон.


Заказчик: Министерство социальной защиты населения Рязанской области

Исполнитель:

ИНН 6234005728, КПП 623401001 УФК по Рязанской области л/с 03592000620,

р/с 40201810600000100003 в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Рязанской области
г. Рязань


БИК 046126001 ОКПО 72696556 ОКВЭД 751121

390030, г. Рязань, ул. Ленинского комсомола, 7

Тел: (4912) 76-27-33, факс: (4912) 76-21-38


Министр


___________________Е.Н. Кислякова










Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації