Поиск по базе сайта:
Проводит запрос котировок цен на приобретение плитки тротуарной «Волна» h 60 или эквивалент по муниципальной целевой программе «Благоустройство муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области в 2007 году» icon

Проводит запрос котировок цен на приобретение плитки тротуарной «Волна» h 60 или эквивалент по муниципальной целевой программе «Благоустройство муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области в 2007 году»




Скачати 151.1 Kb.
НазваПроводит запрос котировок цен на приобретение плитки тротуарной «Волна» h 60 или эквивалент по муниципальной целевой программе «Благоустройство муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области в 2007 году»
Дата конвертації28.04.2013
Розмір151.1 Kb.
ТипДокументи

Администрация муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области проводит запрос котировок цен на приобретение плитки тротуарной «Волна» h - 60 или эквивалент по муниципальной целевой программе «Благоустройство муниципального образования городской округ - город Скопин Рязанской области в 2007 году»


1. Наименование заказчика, его почтовый адрес: Муниципальное унитарное предприятие «Отдел капитального строительства» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области

Почтовый адрес: 391800, Рязанская область г.Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 47


^ 2. Источник финансирования: Кредитные ресурсы банков, предоставляемые под муниципальную гарантию Скопинского городского округа, обеспеченные гарантией Рязанской области на финансирование мероприятий по благоустройству.


^ 3. Котировочные заявки должны быть представлены по форме согласно Приложению 1


4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара:

плитки тротуарной «Волна» h -60 или эквивалент в количестве 1100 м².

Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, качество должно подтверждаться сертификатом соответствия.

^ 5. Место доставки товара: Рязанская область, г. Скопин, ул. Орджоникидзе, д. 47


6. Сроки поставки товара: до 27 декабря 2007 года


7. В цену должны быть включены все затраты на поставку, транспортировку товара и обязательные платежи (в том числе расходы на страхование, налоги, таможенные пошлины).


^ 8. Максимальная цена контракта: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей


9. Котировочные заявки: должны быть представлены по форме согласно Приложению 1 по адресу: Рязанская область, г.Скопин, ул.Ленина, д.9, каб.11 в рабочие дни с 8 часов 00 минут по 17 часов 00 минут (время московское). Срок подачи котировочных заявок: со дня опубликования данного извещения на официальном сайте до 17 часов 00 минут

18 декабря 2007 года.

^ 10. Срок оплаты товара: оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Предоплата составляет 30% от стоимости муниципального контракта, будет произведена в течение 15 банковский дней после подписания контракта. Окончательный расчет производится после подписания сторонами акта приемки выполненных работ .


^ 11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте Рязанской области в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов www.goszakaz.ryazan.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.


Приложение 1 – форма котировочной заявки

2 – проект муниципального контракта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма котировочной заявки


Котировочная заявка

на __________________________________________________________

(поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг)

Для государственных / муниципальных нужд


1) Наименование (или Ф.И.О.) _____________________________________________

Место нахождение (для юридического лица) _______________________________

Место жительства (для физического лица) __________________________________

Тел. __________________; факс ________________; E-mail ____________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

ИНН _______________;

Расч.счет_______________ в ________________;

Корр.счет __________________; БИК _________________;

ОКПО __________________ ОКОНХ__________________;


2) Наименование, характеристики и количество поставляемого товара ___________

3) Место доставки товара: _________________________________

4) Срок поставки товара: __________________________________________

5) Цена товара с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

6) Сроки оплаты товара: __________________________________________


Руководитель Ф.И.О. (подпись, печать)


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___



Г. Скопин Рязанской области «____»_______________ 2007г.


Муниципальное унитарное предприятие «Отдел капитального строительства» муниципального образования – городской округ город Скопин на основании Постановлений главы муниципального образования – городской округ город Скопин от 14.09.2006г №607 (в редакции от 18.05.2007г. №348, от 18.05.2007г. №352), от 04.07.2007г. №488, именуемое в дальнейшем “ Муниципальный заказчик” (далее – Заказчик), от имени и в интересах муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области, в лице директора МУП «Отдел капитального строительства» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области Смелика Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения муниципального заказа муниципального образования – городской округ город Скопин путем проведения ЗАПРОСА КОТИРОВОК, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок от ________2007г. №____ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем.


^ 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Муниципальному контракту Поставщик принимает на себя обязательства по поставке плитки плитки тротуарной «Волна» h -60 или эквивалент в количестве 1100 м². (далее по тексту – Товар).

Товар должен соответствовать действующим ГОСТам, качество должно подтверждаться сертификатом соответствия.

1.2. Заказчик принимает Товар и оплачивает его стоимость.

1.3. Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет кредитных ресурсов банков, предоставляемых под муниципальную гарантию Скопинского городского округа, обеспеченные гарантией Рязанской области на финансирование мероприятий по благоустройству.


^ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

а) передать Поставщику распоряжение о назначении представителя (ей), ответственного (ых) за контролем поставки и сборки товара;

б) произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 4 контракта.

г) предоставить Поставщику свободный доступ к месту поставки товара;

д) принять товар и подписать акт о приёмке и передать один экземпляр Поставщику.

2.2. Заказчик вправе:

а) Проверять качество товара, а также качество используемых материалов без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

б) требовать у Поставщика устранение нарушений и соответствующего возмещения в случае невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика;

2.3. Поставщик обязан:

а) качественно выполнить поставку товара в соответствии с требованиями законодательства, условиями настоящего контракта и сдать результат Заказчику;

б) согласовать с Заказчиком порядок поставки товара и обеспечить его неукоснительное соблюдение;

в) немедленно известить Заказчика и до получения от них указаний приостановить поставку товара при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов поставки товара либо создающих невозможность её завершения в срок;

г) выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта, действующему законодательству и нормативным правовым документам Российской Федерации.

д) обеспечить:

- устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе поставки, при сдаче-приемке товара, и в течение гарантийного срока за свой счет;

- выполнение поставки в пределах твердой договорной цены, указанной в п. 4.1 настоящего контракта;

2.4. Поставщик вправе:

а) запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего контракта, а также консультироваться по вопросам поставки товара;

б) получать оплату в соответствии с разделом 4 настоящего контракта;

в) требовать у Заказчика соответствующего возмещения в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Заказчика.


^ 3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки, сдачи-приёмки товара:

до 27 декабря 2007г.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка товара.

3.3. Поставка осуществляется транспортом Поставщика.

3.4. Сроки поставки по контракту могут быть продлены: по соглашению сторон; действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Продление срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры для предотвращения дополнительных расходов.

3.5. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа результат поставки считается принятым Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

3.6. Основаниями для отказа в приемке результата поставки является несоответствие качества товара требованиям действующего законодательства и нормативных правовых документов Российской Федерации и Рязанской области, государственным стандартам, ремонтно-строительным нормам и правилам, технической документации, а также требованиям и указаниям Заказчика;

3.7. В случае отказа Заказчика от приемки товара сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Поставщиком мотивированного отказа составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

3.8. При выполнении Поставщиком поставки товара, являющихся предметом контракта, стороны подписывают заключительный (сводный) акт, свидетельствующий об исполнении Поставщиком своих договорных обязательств.

3.9. Риск случайной гибели или повреждения товара до его приёмки несёт Поставщик.


^ 4. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Стоимость настоящего контракта с учётом НДС составляет _______________ (__________________________) рублей и является твердой на весь период действия настоящего контракта в соответствии с котировочной заявкой, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по своевременной поставке товара, оплаты товара, поставляемого после истечения конечного срока выполнения, установленного в пункте 3.1 контракта, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактического срока исполнения настоящего контракта.

4.3. Оплата по настоящему контракту производится с авансовым платежом в размере 30% от стоимости контракта в течение 15 банковских дней после подписания контракта.

Окончательный расчет производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки и по мере поступления денежных средств.

4.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Поставщика, несет Поставщик.


^ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % цены контракта.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Поставщика.

5.3. Поставщик несет ответственность за нарушения сроков сдачи, сборки, качество товара, в том числе и за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации товара.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.

Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей цены контракта и сопутствующих услуг.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства или не устранения недостатков в срок произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.5. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки. Применение мер ответственности не освобождает виновную сторону от выполнения принятых обязательств.


^ 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС - МАЖОР)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего контракта и наступившие помимо воли и желания сторон, действия которых стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов и органов местного самоуправления, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более одного месяца, стороны должны договориться о судьбе настоящего контракта.


^ 7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При не достижении соглашения по урегулированию споров в течение 20 (двадцати) дней после получения одной из сторон уведомления об этом, или неполучения ответа на претензию, то спор передаётся на рассмотрение в арбитражный суд Рязанской области.

7.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или акту арбитражного суда Рязанской области.

7.4. Стороны определили, что основаниями для расторжения настоящего контракта являются:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе котировочной заявки на этапе размещения муниципального заказа;

б) установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

в) установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

г) если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

е) существенное нарушение одной из сторон условий контракта, которым признаётся:

- не представление документации в течение срока, установленного для подписания настоящего контракта (п/п “а” п.2.1);

- нарушение свыше 5 дней срока начала или срока окончания поставки (п. 3.1).

7.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик в пределах своей компетенции обязан:

а) принять товар, фактически поставленный Поставщиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

в) в срок, установленный п. 4.4. контракта оплатить фактически выполненные Поставщиком работы.


^ 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В течение 3 (трёх) дней со дня заключения настоящего контракта Заказчик направляет в орган, уполномоченный на ведение реестра государственных контрактов, сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 25.07.2005 г. № 94-ФЗ, для регистрации настоящего контракта в реестре муниципальных контрактов.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме и подлежат передаче на регистрацию в порядке, установленном п. 8.1 контракта.

8.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика и при условии выполнения третьим лицом работ на сумму, не превышающую 50% цены, указанной в п. 4.1 контракта.

Поставщик несет ответственность по настоящему контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.

8.5. Поставщик представляет по запросам Заказчика в сроки, указанные в таких запросах, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другим сторонам в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим контрактом.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения, составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со сторон обязательств по окончательным расчетам.

9.3. К контракту прилагается следующий документ, который является неотъемлемой его частью:

Приложение: №1. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ _____ от ______________ г.


ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик: Поставщик:

МУП «Отдел капитального строительства»

муниципального образования –

городской округ город Скопин

ИНН 6233004111/КПП 623301001

р/с 40702810100450007326

Кор./с 30101810500000000772

Филиал №7145 ВТБ 24(ЗАО)

г.Новомосковск Тульской области

Подписи сторон:


______________П.Г.Смелик ______________




Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації