Поиск по базе сайта:
Извещение о запросе котировок дата : 03 июля 2007 года icon

Извещение о запросе котировок дата : 03 июля 2007 года




Скачати 129.66 Kb.
НазваИзвещение о запросе котировок дата : 03 июля 2007 года
Дата конвертації31.03.2013
Розмір129.66 Kb.
ТипДокументи

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Дата : 03 июля 2007 года

Администрация муниципального образования Спас-Клепиковское городское поселение проводит запрос котировок цен на оказание услуг по устройству покрытия из тротуарной плитки ( 54 кв.м) и установке бордюрных дорожек (48 пог.м) у остановочных пунктов города Спас-Клепики Рязанской области.

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты
заказчика(при его наличии):
администрация муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение.

Адрес: 391030, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д.1, тел. (факс) 2-67-49

  1. ^ Источник финансирования: бюджет муниципального образования -
    Клепиковский муниципальный район.

  2. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного
    документа:
    котировочная заявка размещена на официальном сайте Рязанской
    области www.goszakaz.ryazan.ru

  3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
    наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:
    устройство покрытия из тротуарной плитки (54 кв.м) и установка бордюрных дорожек

(48 пог.м) у остановочных пунктов города Спас-Клепики Рязанской области

  1. Место доставки поставляемых товаров, выполнения работ, оказания услуг:
    391030, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д.1.

  2. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 31 июля 2007
    года.

  3. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг
    расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату
    таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:
    в цену
    включается уплата налогов, сборов и других обязательных платежей.

  4. ^ Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным
    органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг:
    110000 рублей.

  5. Место подачи котировочных заявок: по адресу заказчика.

^ Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: до 17 час.00 мин. 10 июля 2007 года.

Дата и время рассмотрения и оценки котировочных заявок: 11 июля 2007 года в 15 час.00 мин.

  1. ^ Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:
    безналичный расчет по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней.

  2. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок
    государственного или муниципального контракта со дня подписания
    протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
    в течение 10 дней со
    дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


(На фирменном бланке организации)

Для юридических лиц:

______________________________

(наименование, место нахождения)

Для физических лиц:

____________________________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)


Банковские реквизиты:


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Дата: ____________ 2007 года


Кому: Администрации муниципального образования- Тумское городское поселение Клепиковского муниципального района


Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг ______________________________________________________ __________________________________________________________________________

в соответствии с Вашими требованиями на сумму _______________________________

цифрами (прописью) рублей

Мы обязуемся в случае принятия нашей Котировочной заявки осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг______________________________________

в сроки, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок цен.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Котировочной заявки в течение 45 дней, начиная с даты, установленной как крайний срок подачи Котировочных заявок.

Эта Котировочная заявка будет оставаться для нас обязательной.



п/п Наименование, характеристики поставляемых товаров, выполнение работ, оказание услуг

Объем

(кол-во) Сроки поставки товаров,

выполнения работ, оказания услуг Сроки и условия оплаты Твердая цена (руб.) Доп.пред-ложения


Подпись уполномоченного лица _________________________

М.П. (ф.и.о)


ПРИЛОЖЕНИЕ
^

к конкурсной документации

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


г. Спас-Клепики __________ 2007 г.


Муниципальное образование – Спас-Клепиковское городское Клепиковского муниципального района в целях обеспечения муниципальных нужд, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главы муниципального образования Морозова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с результатами запроса котировок, протокол №_____________ от ___________, заключили муниципальный контракт о нижеследующем:


^ I. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


1.1. « Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя оказание услуг по устройству покрытия из тротуарной плитки ( 54 кв.м) и установке бордюрных дорожек ( 48 пог.м) у остановочных пунктов города Спас-Клепики Рязанской области.

^ II. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Оплата и оказание услуг осуществляется в пределах бюджетных обязательств, установленных на 2007 год в соответствии с приложением 25 Закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2007 год» от 14.12.2006 года № 164-ОЗ в размере ______________рублей.

2.2. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с утвержденной Сторонами сметой , являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №___) и составляет ________ рублей.

2.3. Цена контракта, является твердой и в ходе оказания услуг не подлежит уточнению и пересчету согласно фактически выполненных объемов работ, подтвержденных актом

Ф. КС-2 и справкой Ф. КС-3, и затрат, понесенных «Подрядчиком».

2.4. «Заказчик» производит выплату «Подрядчику» аванса в размере __% от стоимости оказания услуг по контракту на текущий год, при наличие денежных средств на счете «Заказчика»

2.5. Оплата услуг производится после сдачи «Подрядчиком» и приемки «Заказчиком» выполненных услуг, оформленных актом сдачи-приемки по Ф. КС-2, счета «Подрядчика» с приложенными к ним справками о стоимости оказанных услуг и затрат по Ф. КС-3 оплачиваются «Заказчиком» в установленном настоящим контрактом порядке.

2.6.Контракт финансируется «Заказчиком» за счет средств бюджета муниципального образования –Клепиковский муниципальный район.

^ 2.7.За оказанные услуги оплата производится денежными средствами.

2.8.Финансирование услуг производится «Заказчиком» после подписания настоящего контракта.

^ III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

3.1. Обеспечивает оказание услуг в полном соответствии с согласованным стороной и выданным Заданием..

3.2. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все услуги в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и Приложениях к нему, и сдает «Заказчику» в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта.

3.3. «Подрядчик» обязуется представлять «Заказчику» акт выполненных услуг по формам КС-2, справки по форме КС-3.


^ IV. ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА

4.1. «Заказчик» выдает «Подрядчику» проектно-сметную документацию.

4.2. «Заказчик» назначает своего представителя, который совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные услуги, осуществляет технический контроль за выполнением услуг.

4.3. «Заказчик» обязуется оплатить выполненные «Подрядчиком» по настоящему контракту услуги в соответствии с актом выполненных услуг Ф. КС-2 и справкой стоимости выполненных услуг Ф. КС-3 в соответствии с условиями настоящего контракта.

^

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ



5.1. «Подрядчик» обязуется оказать услуги в срок, согласованный с Заказчиком.

Начало оказания услуг:

Окончание оказания услуг:


^ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение при оказании услуг строительных норм и правил (СниП) и других нормативных документов по строительству.

^ 6.2. «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение требований техники безопасности при оказании услуг.

6.3. «Подрядчик» по требованию «Заказчика» своими силами и за свой счет в срок согласованный с «Заказчиком», устраняет недостатки, допущенные при оказании услуг по его вине.

6.4. В случае неисполнения условий настоящего контракта «Подрядчик» выплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки от стоимости контракта за каждый день просрочки.

6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено данным разделом стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



    1. ^ VII. СДАЧА И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

7.1. При завершении работ «Подрядчик» обязан направить «Заказчику» письменное извещение о готовности объекта.

7.2. Приемка объекта производится в течение 10 дней после даты получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки результата оказанных услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта, и не могут быть устранены «Подрядчиком».


^ VIII. РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. «Заказчик» вправе потребовать расторжения контракта у «Подрядчика» в следующих случаях:

- задержка «Подрядчиком» начала оказания услуг по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- задержка «Подрядчиком» хода оказания услуг по его вине, когда срок окончания окончания услуг увеличивается более чем на два месяца;

- нарушение «Подрядчиком» условий контракта, ведущих к снижению качества услуг, предусмотренных проектом;

аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие акты налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие «Подрядчика» права на оказание услуг.

8.2. При расторжении контракта по совместному решению сторон незавершенные услуги передаются «Заказчику». «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» в течение 15 дней стоимость оказанных услуг в объеме, определенном совместно сторонами по настоящему контракту.

8.3. При расторжении контракта виновная сторона возмещает пострадавшей стороне понесенные убытки.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть контракт, согласно положениям настоящего раздела, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего к контракта.


^ IX. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, формы собственности и организационной структуры стороны в двухнедельный срок обязаны письменно известить об этом друг друга.

^ 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, и подписываются правомочными представителями сторон.

9.3. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего контракта, по которым не найдено решение, удовлетворяющее обе стороны, разрешаются арбитражным судом в установленном законодательством порядке.

9.4. Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

^ X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


10.1 Настоящий контракт, вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения взятых обязательств, сторонами.


^ XI. РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА, АДРЕСА СТОРОН


Заказчик:

Муниципальное образование – Спас-Клепиковское городское

поселение Клепиковского муниципального района

391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д.1

ИНН 6205006477

Р/сч. 40204810000000000014 (л/счет 03803000150)

в ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл., г.Рязань, БИК 046126001


Подрядчик:


ЗАКАЗЧИК _________________ В.И.МОРОЗОВ

М.П.



ПОДРЯДЧИК _________________


М.П.


^ УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:

(Должность руководителя организации Глава муниципального образования –

Спас-Клепиковское городское поселение


_________________ /(Ф.И.О. руководителя)/ __________________ / В.И.Морозов/

(от Исполнителя) (от Заказчика)


«___»____________________ 2007 г. «___»_____________________ 2007 г.


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УСТРОЙСТВУ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И УСТАНОВКЕ БОРДЮРНЫХ ДОРОЖЕК У ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ Г.СПАС-КЛЕПИКИ

от «___» _____________2007г.

Оказание услуг

№ п/п

Наименование услуг

Технические характеристики услуг

Наименование

исполнителя, адрес














Приложение № 2

к муниципальному контракту № _____

от «____» ________________ 2007г.


^ УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:

(Должность руководителя организации Глава муниципального образования

исполнителя) Спас-Клепиковское городское

поселение

_______________ /(Ф.И.О. руководителя)/ ________________ / В.И.Морозов

(от Исполнителя) (от Заказчика)


«___»____________________ 2007 г. «___»_____________________ 2007 г.

СМЕТА

^ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО УСТРОЙСТВУ ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И УСТАНОВКЕ БОРДЮРНЫХ ДОРОЖЕК У ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ Г.СПАС-КЛЕПИКИ

от «___» _____________2007 г.

Оказание услуг )

№ п/п

Наименование

услуг

Стоимость,

руб.











Итого:





Итого: (Сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС (Сумма цифрами и прописью) рублей, из них средства областного бюджета составляют (Сумма цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС (Сумма цифрами и прописью).


Главный бухгалтер (Наименование исполнителя) /(Ф.И.О. главного бухгалтера)



Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації